Société Immobilière de Mayotte
Marché de travaux de réalisation d’une chaussée sur l’Impasse des Bougainvilliers à Mamoudzou.
AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE
MARCHE TRAVAUX / AMENAGEMENT
IMPASSE DES BOUGAINVILLIERS
(Procédure adaptée)
1 – Pouvoir adjudicateur
Société Immobilière de Mayotte (SIM)
Type du pouvoir adjudicateur : SAEM
2 – Mode de passation du marché
Procédure adaptée librement définie par le pouvoir adjudicateur, dans le respect des dispositions de l’article L.2123-1 du code de la commande publique
3 – Objet du marché et lieu d’exécution
Marché de travaux de réalisation d’une chaussée sur l’Impasse des Bougainvilliers à Mamoudzou.
4 – Décomposition en lots et nature des travaux
La présente consultation concerne le marché de travaux pour la réalisation d’une chaussée derrière les bâtiments des opérations Vili Vili Manga, Singuizou et Carafou de l’Impasse des Bougainvilliers située dans la commune de Mamoudzou.
5 – Délai d’exécution
Démarrage prévisionnel : octobre 2026
Durée prévisible du marché : 1 mois dont 10 jours de période de préparation.
6 – Modalités essentielles de financement et de paiement
Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires
7 – Conditions de participation
Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.
Le présent marché comprend une clause d'insertion sociale. Les conditions d'exécution relatives à cette obligation sont détaillées dans les pièces de la consultation.
8 – Critères d’attribution des marchés
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous :
1. Montant de l’offre : 60%
2. Valeur technique de l’offre chantier : 40%
2.1 La pertinence du mémoire justificatif : 10%
2.2 Moyens matériels et humains affectés à l’exécution du marché : 10%
2.3 Le délai d’exécution proposé : 20%
9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 21 septembre 2026 à 12h00
10 – Procédure de recours
10.1– Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou
10.2– Introduction des recours
10.2.1– Instance chargée des procédures de recours
Tribunal Judiciaire de Mamoudzou
10.2.2– Introduction des recours
Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile
11 – Date d'envoi à la publication : Jeudi 03 septembre 2026