Ville de Tsingoni (976) Place Zoubert ADINANI 97680 Tsingoni AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE TRAVAUX Section 1 : Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Ville de Tsingoni (976) Numéro national d'identification : Type : SIRET - N° : 20000888600018 Code postal / Ville : 97680 Tsingoni Groupement de commandes : non Section 2 : Communication Moyens d'accès aux documents de la consultation Lien vers le profil d'acheteur : https://www.marches-securises.fr L'intégralité des documents de la consultation se trouve sur le profil d'acheteur : oui Utilisation de moyens de communication non communément disponibles : non Nom du contact : mohamed daouda - Mail : daouda.mohamed@mairie-tsingoni.yt Section 3 : Procédure Type de procédure : Procédure adaptée ouverte Conditions de participation : Aptitude à exercer l'activité professionnelle : Voir RC Capacité économique et financière : VOIR RC Capacités techniques et professionnelles : VOIR RC Technique d'achat : Accord-cadre Date et heure limite de réception des plis : Vendredi 30 janvier 2026 - 12:00 Présentation des offres par catalogue électronique : Interdite Réduction du nombre de candidats : non Possibilité d'attribution sans négociation : oui L'acheteur exige la présentation de variantes : non Identification des catégories d'acheteurs intervenant (accord-cadre uniquement) : COLLECTIVITES TERRITORIALES Section 4 : Identification du marché Intitulé du marché : ACCORD-CADRE TRAVAUX DE BÂTIMENT EN REUTILISATION OU REHABILITATION Classification CPV : 45262522 Type de marché : Travaux Lieu principal d'exécution : Commune de Tsingoni La consultation comporte des tranches : non La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché : non Marché alloti : oui Section 5 : Informations sur les lots LOT : LOT 1 Travaux de maçonnerie Classification CPV : 45262522 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 2 Travaux de charpente et de couverture et travaux connexes Classification CPV : 45261000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 3 Travaux de menuiserie Classification CPV : 45421000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 4 Travaux de menuiserie Classification CPV : 45421000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 5 Métallerie Classification CPV : 44521100 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 6 Platerie Cloison Isolation Plafond Classification CPV : 45410000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT7 Carrelages Classification CPV : 45431000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 8 Électricité Classification CPV : 09310000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 9 Travaux de plomberie Classification CPV : 45330000 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni LOT : LOT 10 Peintures et revêtements muraux Classification CPV : 44111400 Lieu d'exécution du lot : Tsingoni Section 6 : Informations complémentaires Visite obligatoire : non Date d'envoi du présent avis 09 janvier 2026

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE NATURE DU MARCHE : Marché public de service POUVOIR ADJUDICATEUR: Caisse de sécurité sociale de Mayotte Route nationale 1, BP 84 Kawéni 97 600 MAMOUDZOU Tél. : 0269609060 Mail : achatsmarches@css-mayotte.fr OBJET DU MARCHE : Le présent marché a pour objet la conduite, la surveillance ainsi que la réalisation des opérations de maintenance préventive et corrective des installations de climatisation et de traitement d’air au siège de la CSSM à KINGA. PROCEDURE : Procédure d’appel d’offres ouvert soumise aux dispositions des articles R 2124-2, R 2161-2 à R 2161-5 du code de la commande publique. Code CPV principal : 50324200-4 : Services de maintenance préventive LIEU D’EXECUTION : Caisse de sécurité sociale de Mayotte Route nationale 1, BP 84 Kawéni 97 600 MAMOUDZOU CARACTERISTIQUES PRINCIPALES : Marché non alloti car l’allotissement des prestations peut entraîner des disfonctionnements et des problèmes de gestion et de suivi en cours d’exécution. Durée d’exécution du marché : 1 an et renouvelable 2 fois. CONDITIONS RELATIVES AU MARCHE : Modalités de paiement : Le délai global de paiement est fixé à 30 jours à compter de la date de réception et d’acceptation des factures ou des demandes de paiement équivalentes. Forme juridique du candidat : Soit une seule entreprise ; ou un groupement. Il est interdit aux candidats de présenter plusieurs offres en agissant à la fois : *en qualité de candidat individuel et de membre d'un ou plusieurs groupements ; *en qualité de membre de plusieurs groupements. CONTENU DU DOSSIER DE CONSULTATION : Le Règlement de la consultation (R.C.) Le projet d’Acte d’Engagement (A.E) et ses annexes Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P) Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (C.C.T.P) Une décomposition du prix global et forfaitaire Les annexes techniques nécessaires à la compréhension du projet Un cadre de réponse technique CONDITIONS DE PARTICIPATION : Pièces relatives à la candidature : Lettre de candidature (ou DC1 dernière version recommandé) ; DC2 (déclaration du candidat) ; Documents relatifs aux pouvoirs des personnes habilitées à engager le candidat dans le cadre de la consultation ; Déclaration sur l’honneur pour justifier que le candidat n’entre dans aucun des cas mentionnés aux articles L.2141-1 à L.2141-5 et L.2141-7 à L.2141-11 du code de la commande publique et qu’il est en règle au regard du respect des articles L. 5212-1 à L.5212-11 du code du travail concernant l’emploi des travailleurs handicapés (article R.2344-2 du code de la commande publique). Une déclaration sur l'honneur de non-emploi de travailleurs irréguliers. Pièces relatives à l’offre : Présentation d'une liste des services exécutés au cours des trois dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants. Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles ; Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années ; L’acte d'engagement dûment complété, daté et signé, accompagné du fichier annexe; Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) à signer sans aucune modification ; Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) à signer sans aucune modification ; Un mémoire technique comprenant, une présentation de la société (personnel, qualifications, équipements), une liste de réalisations de prestations similaires, les moyens mis en œuvre ainsi que tous les éléments descriptifs quant à sa méthodologie et organisation. Attestation de visite (facultative). Cadre de réponse (Obligatoire). Pour les entreprises et sociétés nouvellement créées, les candidats pourront fournir, comme « preuve par équivalence », tous les éléments susceptibles de permettre d’apprécier leurs moyens (humains, techniques, financiers) pour assurer les prestations. CRITERES D’ATTRIBUTION : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération : Le prix des prestations (40%) La valeur technique (60%) CONDITIONS DE DELAI : La date limite de réception des candidatures et offres est le 28/02/2026 à 20h00 (heure de Paris). DATE DE VALIDITE DES OFFRES : Le délai de validité des offres est fixé à 180 jours à compter de la date limite de réception des offres. DOSSIER DE CANDIDATURE : A télécharger à l’adresse suivante : https://.www.marches-publics.gouv.fr REMISE DES CANDIDATURES : Les candidatures et offres doivent être transmises par voie électronique à l’adresse : https://.www.marches-publics.gouv.fr RENSEIGNEMENTS: Pour obtenir tous renseignements complémentaires qui leur seraient nécessaires au cours de leurs études techniques, les candidats devront adresser leurs questions sur le profil d’acheteur à l’adresse suivante : https://www.marches-publics.gouv.fr VISITE CONSEILLEE : Pour pouvoir faire la visite, il convient de contacter : Tel : 0639 21 18 91 ou 0639 69 25 93 ou 0639 09 01 27 Email: patrimoine@css-mayotte.fr; Les offres seront entièrement rédigées en langue française. L’unité monétaire utilisée sera l’EURO. PROCEDURE DE RECOURS : Instance chargée des procédures de recours: le tribunal judiciaire de Saint-denis, Champ Fleuri, 5 avenue André Marlaux 97490 St Denis.

AVIS DE CONSTITUTION Par acte SPP du 1er novembre 2025, il a été constitué une S.A.S.U. DENOMMEE : BLACK 9-7-6 SECURITE SIEGE SOCIAL : AU BEL AIR 542 route de la convalescence 97 600 Mamoudzou. CAPITAL : 5000 euros OBJET : La société a pour objet en France et à l’étranger : Surveillance humaine ou surveillance par des système électronique de sécurité ou gardiennage pouvant inclure des armes de catégorie D assuré par des agents armés (arme de catégorie B et D) Vidéoprotection, sureté aéroportuaire, protection physique des personnes pouvant inclure des armes de catégorie B et D. PRESIDENT : Chaharoumani CHAMASSI DIRECTEUR : SAID Soule 19 rue marie guitart 66110 Amelie les bains palalda. ADMISSION AUX ASSEMBLEES ET DROIT DE VOTE : tout actionnaire est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix. CLAUSES D’AGREMENTS : Action librement cessibles entre associé-es uniquement. DUREE : 99 ANS à compter du 1 er juillet 2026

AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP en date du 11/10/2025, il a été constitué une SARL dénommée : FOOD CORNER Siège social : 40 rue de la mosquée Nguizi Mtsapere, 97600 MAMOUDZOU Capital : 1000 € Objet social : Restauration rapide, Snacking, restauration, café, rôtisserie, traiteur, boulangerie, viennoiserie, glacier, vente de produit alimentaire Gérance : Mme Nadjima ABDOU demeurant 40 rue de la mosquée Nguizi Mtsapere 97600 MAMOUDZOU Mayotte Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.

AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP en date du 10/12/2025, il a été constitué une SAS dénommée : MAYOTTE EXPERTISE PUBLIQUE Sigle : MEP Siège social : 4 impasse Maharadja, Kaweni - 97600 MAMOUDZOU Capital : 5000 € Objet social : la réalisation de missions d'audit et de contrôle des fonds européens, de conseil et d'assistance aux entreprises privées et organismes publics pour la gestion de leurs affaires Président : la société XRL Consulting SAS située 4 rue Jacques Daguerre 92500 RUEIL-MALMAISON immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 912116043 Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément : Les actions sont librement cessible ou les actions sont cessible avec l'accord du président de la société aux tiers Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de- MAMOUDZOU.

MAYOTTE INGENIERIE ENERGIES SASU au capital de 1000 € S iège social : 14 LOTISSEMENT VAL FLEURI 97600 KOUNGOU RCS MAMOUDZOU 881956155 Par décision de l'associé Unique du 05/01/2026, il a été décidé de nommer la société UMOJA NURU HOLDING SAS située 19 Lotissement Val Fleuri 97600 KOUNGOU et immatriculée au RCS de MAMOUDZOU sous le numéro 999030331 et représentée par M SALIM Nadjame demeurant 207 Avenue Irene Angleme 97600 MAMOUDZOU en qualité de Président en remplacement de M SALIM Nadjame , à compter du 05/01/2026 . Modification au RCS de MAMOUDZOU.

AVIS D'APPEL PUBLIC À LA CONCURRENCE Procédure adaptée N° marché : 2026/3CO/001 I. POUVOIR ADJUDICATEUR Organisme Communauté de Communes du Centre-Ouest (3CO) Adresse Etage Marché couvert de Mtsangamouji 224 Boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji - Mayotte Type Collectivité territoriale (EPCI) II. OBJET DU MARCHÉ Intitulé Mission d'étude PRO-DCE pour la sécurisation des arrêts de bus du réseau TMCO Type Prestations intellectuelles - Services d'ingénierie Description Étude complète en 3 phases (diagnostic, études techniques, DCE) pour 25 arrêts Lieu 5 communes du territoire 3CO (Chiconi, M'Tsangamouji, Ouangani, Sada, Tsingoni) CPV 71320000-7 - Services d'ingénierie en conception Durée 4 mois à compter de la notification III. PROCÉDURE ET CONDITIONS Procédure Procédure adaptée (art. R2123-1 du CCP) Conditions Références similaires (min. 2), moyens techniques, assurances RC pro Critères Valeur technique 60% • Prix 40% IV. MODALITÉS DE REMISE Date limite 06/02/2026 à 12h00 (heure Mayotte) Remise Dématérialisée uniquement via profil acheteur 3CO Validité offres 120 jours calendaires DCE Téléchargement gratuit sur profil acheteur https://www.marches-securises.fr/ Recours Tribunal Administratif de Mayotte Fait à M'Tsangamouji, le06/01/2026. Le Président de la 3CO

SCM OUNONO NA AMANI SCM au capital de 1 000 €. Siège social : 13 RUE DE LA PAIX, M'ZOUASIA, 97620 BOUENI. 909 912 016 RCS MAMOUDZOU Par décision de l'Assemblée générale extraordinaire du 18/11/2025, il a été décidé de la nomination de Madame Anfouïni SAÏD demeurant 8 RUE MARIAME ALI, LABATTOIR, , 97615 DZAOUDZI en qualité de Gérante à compter du même jour et en remplacement de Madame Stéphanie DUCLOUX démissionnaire. Modification au RCS de MAMOUDZOU

H&D PATRIMOINE MAYOTTE SARL au capital de 1 000 €. Siège social : HAUTS VALLONS MAJICAVO LAMIR, RESIDENCE MANEK - BUREAU 2 - 2ÉME ÉTAGE, 97600 MAMOUDZOU. 942 368 135 RCS MAMOUDZOU Par décision de l'Assemblée générale du 01/12/2025, il a été décidé de la nomination de Monsieur Eric JARRIER demeurant LIEUDIT LE COLOMBIER 03460 AUBIGNY en qualité de Cogérant à compter du 01/12/2025. Modification au RCS de MAMOUDZOU

Communauté de Communes du Sud de Mayotte (976) Ancienne mairie de Bandrélé 97660 Bandrélé RÉSULTAT DE MARCHÉ Organisme acheteur Communauté de Communes du Sud (976), Monsieur le Président, ALI MOUSSA Moussa Ben, Ancienne mairie de Bandrélé, 97660 Bandrélé, pays_ISO3166_FRA. Tel : +33 269622744. E-mail : commande-publique@ccsud.yt. Objet du marché Mission d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) pour la structuration de la filière viande bovine et ruminants de la Communauté de Communes du Sud Caractéristiques Type de procédure Procédure adaptée. Informations sur l'attribution du marché Date d'attribution du marché : 19 décembre 2025 Critères d'attribution retenus Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération. 1: Prix des prestations 40% 2: Qualité de la méthodologie et compréhension des enjeux 60% Attribution Marché déclaré sans suite. Autres renseignements Date d'envoi du présent avis 05 janvier 2026

CAGNM - Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) 238 RUE DE L'HOTEL DE VILLE 97650 BANDRABOUA AVIS RECTIFICATIF TRAVAUX Section 1 : Références de l'avis initial Annonce N° 25-135887 Mise en ligne sur du 2025-12-10 au 09/01/2026 Section 2 : Identification de l'acheteur Nom complet de l'acheteur : Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte (976) Numéro national d'identification : Type : SIRET - N° : 20006046500016 Code postal / Ville : 97650 BANDRABOUA Groupement de commandes : non Section 3 : Identification du marché Intitulé du marché : Mission d’élaboration de la cartographie prospective du recul du trait de côte de l’ensemble des communes membres de la Communauté d’Agglomération du Grand Nord de Mayotte Classification CPV : 71241000 Type de marché : Travaux Description succinte du marché : Cartographie prospective du recul du trait de côte pour le territoire de la CAGNM, soit ses 4 communes membres : Acoua, Bandraboua, Koungou, Mtsamboro. Section 4 : Informations rectificatives Rectification Renseignements relatifs aux rectifications du marché et/ou des lots : La date limite de réception des offres est repoussée au 26 janvier 2026 à 09H00MIN00SEC (HEURE LOCALE). Date d'envoi du présent avis 02 janvier 2026

AVIS DE CONSTITUTION Suivant acte SSP du 01/12/2025, il a été constitué une SARL dénommée "CHOUMA ELECT". Siège social : 3 rue Saïd M’lamali, Mtsapéré - 97600 Mamoudzou. Capital social : 100 €. Objet social : Vente, installation, entretien et dépannage de matériel thermique, de climatisation, de ventilation et de chauffage ; Travaux de maintenance, de rénovation et de mise en conformité des équipements électriques du bâtiment ; Tous travaux, prestations et services liés aux équipements électriques, thermiques, ainsi qu’aux automatismes du bâtiment. Durée : 99 ans. Gérant : Monsieur Ali Bacar KAMAL demeurant 3 rue Saïd M’lamali, Mtsapéré - 97600 Mamoudzou. Immatriculation au RCS de Mamoudzou.

Ville de M'Tsamboro (976) 170, avenue de la mairie BP115 97630 M'Tsamboro AVIS DE MARCHÉ TRAVAUX Avis de marché – directive générale, régime ordinaire Section 1 - Acheteur 1.1 Acheteur Nom officiel : Ville de Mtsamboro (976). Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit public Activité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques. Section 2 - Procédure 2.1 Procédure Titre: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2. Description: RESTRUCTURATION ET EXTENSION EN T19 DE L'ÉCOLE ELEMENTAIRE M'TSAMBORO 2 Type de Procédure: Ouverte. Procédure accélérée: NON. 2.1.1 Objectif Nature du marché: travaux. Nomenclature principale (cpv): 45112500. 45223220. 45261000. 45214200. 2.1.2 Lieu d’exécution Pays: pays_ISO3166_eform_. 2.1.3 Valeur 2.1.4 Informations générales Base juridique : Directive 2014/24/EU 2.1.5 Conditions de passation des marchés Le soumissionnaire doit présenter des offres pour tousLots. Nombre maximum de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : . Nombre maximum de lots pour lesquels des marchés peuvent être attribués à un soumissionnaire : 14. 2.1.6 Motifs d'exclusion Section 5 - Lot 5.1 LOT N° : LOT-0001 Titre: DEMOLITIONS / VRD. Description: TERRASSEMENTS GENERAUX, DEMOLITIONS, VOIRIES, RESEAUX DIVERS. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45112500. 45111100. 45232100. 45232200. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0002 Titre: GROS OEUVRE / ETANCHEITE. Description: Les travaux comprendront en autre : TRAVAUX PREALABLES - TRAVAUX DE TERRASSEMENTS - FONDATIONS - TRAVAUX DE SUPERSTRUCTURE - TRAVAUX DIVERS. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45223220. 45261420. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/ Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0003 Titre: CHARPENTE / COUVERTURE / BARDAGES / BRISE-SOLEIL. Description: Travaux inclus au présent lot : TRAVAUX PREALABLES - TRAVAUX DE STRUCTURE BOIS - TRAVAUX DE COUVERTURE - TRAVAUX DE BARDAGE - TRAVAUX DE BRISES-SOLEIL. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45261000. 45262650. 44115900. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0004 Titre: ELECTRICITE CFo / Cfa. Description: COURANTS FORTS - COURANTS FAIBLES. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45311200. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0005 Titre: PLOMBERIE SANITAIRE / ECS / TRAITEMENT D’AIR. Description: PLOMBERIE SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE -. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45330000. 45232460. 45343000. 45331000. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0006 Titre: ASCENSEURS. Description: APPAREIL ELEVATEUR. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45313100. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 24. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0008 Titre: AMENAGEMENTS PAYSAGERS. Description: Mise en place de substrats - Fourniture et plantation de végétaux et semis de gazon - Fourniture et mise en place de mobiliers - Entretien. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45112710. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0202 Titre: REVETEMENTS DURS. Description: CARRELAGE GRES CERAME - Fourniture et pose d'un isolant phonique de type Assour ou similaire - FAIENCE MURALE - GRES CERAME POUR SOL. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45432100. 45432110. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 23/01/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0502 Titre: EQUIPEMENTS DE CUISINE. Description: Les équipements de cuisines suivant le DPGF : Les équipements inox - Les équipements d’hygiène - Les équipements de laverie - Les équipements de distribution. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45000000. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 23/01/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0701 Titre: CLOISONS / FAUX PLAFONDS. Description: travaux et prestations CLOISONS SECHES - FAUX-PLAFONDS. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45410000. 44112300. 45421146. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0702 Titre: MENUISERIES ALUMINIUM. Description: TRAVAUX DE MENUISERIES ALUMINIUM. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45421000. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeurmarches-securises.fr Avis de publicité 25-142780 30/12/2025 page 10/13 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0703 Titre: MENUISERIE BOIS / EQUIPEMENTS DIVERS. Description: TRAVAUX MENUISERIE BOIS / EQUIPEMENTS DIVERS. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45421000. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0704 Titre: MENUISERIES METALLIQUES. Description: TRAVAUX DE MENUISERIES : PEO ET PAC DES OUVRAGES DE FERMETURES - PEO ET PAC DES MENUISERIES OUVRANTES. 5.1.1 Objectif Type de marché: travaux. Classification CPV: 45421140. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte 5.1 LOT N° : LOT-0705 Titre: PEINTURES / SOLS SOUPLES. Description: Travaux de peinture et sol souples. 5.1.1 Objectif Type de marché: fournitures. Classification CPV: 44810000. 45432111. 5.1.2 Lieu d'exécution 5.1.3 Durée estimée Durée par mois: 18. 5.1.4 Renouvellement 5.1.5 Valeur 5.1.6 Informations générales Le marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE. Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non. 5.1.7 Achats stratégiques Approche de réduction des impacts environnementaux: none. 5.1.8 Critères d'accessibilité 5.1.9 Critères de sélection 5.1.10 Critères d'attribution 5.1.11 Documents de marché Pas de restriction en matière d’accès aux documents. 5.1.12 Conditions du marché public Date limite de réception des offres : 20/02/2026 à 12:00. Soumission électronique : Requise Adresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr/. Catalogue électronique : Non autorisée Langues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français. Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 180 Jour À la discrétion de l’acheteur, certains documents manquants relatifs au soumissionnaire peuvent être transmis ultérieurement. Informations complémentaires : . Conditions de présentation : Conditions du marché : Facturation électronique : Non autorisée 5.1.15 Techniques Aucun Informations sur le système d’acquisition dynamique: Pas de système d’acquisition dynamique 5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révision Organisation chargée des procédures de recours : Tribunal Administratif de Mayotte Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : Tribunal Administratif de Mayotte Section 8 - Organisations 8.1 ORG-0001 Nom officiel : Ville de Mtsamboro (976). Numéro d’enregistrement (SIRET) : 20000884500014. Adresse postale : 170, avenue de la mairie BP115. Adresse postale : 170, avenue de la mairie BP115. Ville : M'Tsamboro. Code postal : 97630. Pays : FRANCE. Adresse électronique: mouhamadi.bacar@mairie-mtsamboro.fr. Téléphone: +33 269621950. Profil de l’acheteur: https://www.marches-securises.fr. 8.2 ORG-0003 Nom officiel : Tribunal Administratif de Mayotte. Numéro d’enregistrement (SIRET) : 13000503600012. Adresse postale : Rue Les hauts du Jardin du Collège. Ville : MAMOUDZOU. Code postal : 97600. Pays : FRANCE. Adresse électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr. Téléphone: +33 269611862. Section 11 - Informations relatives à l’avis 11.1 Informations relatives à l’avis Identifiant/version de l’avis :1d646438-6dd0-4998-9e97-e47fc696e51e Type de formulaire: Mise en concurrence. Type d’avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire. Date d’envoi de l’avis: 29/12/2025 à 16:21. Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français.

Centre Hospitalier de Mayotte AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE AVIS RECTIFICATIF AOO N°53/DOP/2025 PRESTATIONS DE CONCERTATION ET DE COMMUNICATION RELATIVES AU PROJET DE CONSTRUCTION DU SECOND SITE DU CHM A COMBANI Avis n°25-142302 envoyé au BOAMP/JOUE le 24/12/2025 SECTION III : PROCÉDURE 3.3 Date limite de réception des offres : La date limite de réception des offres prévue initialement au 06/01/2026 est reportée au 16/01/2026 à 14 heures. Date d'envoi du présent avis : 27/12/25

AVIS DE CONSTITUTION Par ASSP en date du 31/10/2025, il a été constitué une SASU dénommée : GROUPE MAYOTTE VISION Sigle : GMV Siège social : 12 Rue Ali Djandjaro - Passamainty 97605 PASSAMAINTY Capital : 50 € Objet social : conception, développement et exploitation de projets à impact environnemental, social et économique, notamment dans les domaines del’innovation écologique, de la gestion durable de l’eau et desservices connectés. Président : M BENAHAMADA Saidina demeurant 12 Rue AliDjandjaro - Passamainty 97605 MAMOUDZOUélu pour une durée illimitée Admission aux assemblées et exercice dudroit de vote : L’associé uniqueexerce seul tous les pouvoirs qui sontattribués, par la loi ou les présentsstatuts, à l’assemblée généraledes associés dans les sociétés paractions. Clauses d'agrément : Chaqueaction confère à son détenteur desdroits et obligations identiques : • un droit de vote égal dans toutes les décisions sociales, • un droit aux bénéfices distribuables, • un droit au boni de liquidation en cas de dissolution, • et un droit préférentiel de souscription en cas d’augmentation de capital. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE EN CONDUITE D’OPERATION (Appel d’offre ouvert) 1 – Pouvoir adjudicateur SOCIETE IMMOBILIERE DE MAYOTTE (SIM) représentée par son Directeur Général Monsieur Ahmed Ali MONDROHA – BP 91 – 97 600 Mamoudzou – Mayotte – tel : 02 69 61 11 13 – fax : 02 69 61 14 95. Type du pouvoir adjudicateur : SAEM 2 – Mode de passation des marchés Procédure d’Appel d’offre ouvert selon le décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 portant partie réglementaire du code de la commande publique (R2161-2 à R2161-5). 3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché d’assistance à maitrise d’ouvrage en conduite d’opération pour la réalisation de l’opération « CAMPUS DU SOLEIL », construction de 152 logements locatifs mixtes, 2 locaux d’activités et 154 places de stationnement, dans la commune de Dembéni Code NUTS / FRY50 CPV / 71 356 200 Services d'assistance technique 4 – Financement des opérations Subventions, crédit d’impôt et emprunts bancaires. 5 – Caractéristiques principales des missions Pour rappel, cette opération sera attribuée à une équipe d’opérateurs économiques en Conception-Réalisation. Les missions se déclinent en 5 phases : Assistance pour la désignation du groupement Assistance en phase d'étude de conception Assistance en phase Dossier de Consultation des Entreprises et Travaux Assistance en phase Suivi de Chantier et Assistance à la Réception Assistance en phase Garantie de Parfait Achevement 6 – Démarrage et durée prévisionnelle A titre indicatif, les prestations d’études commenceront au mois de : Février 2026 Pour des considérations de financement : Dépôt PC en mars 2026 A titre indicatif, les prestations de travaux commenceront au mois de : octobre 2026 7 – Part de l’enveloppe affectée à l’opération : 11 301 671,00 € TTC y compris VRD 8 – Conditions relatives aux marchés Prix ferme, actualisable, non révisable. Délai global de paiement : 30 jours Langue : français Unité monétaire : euro 9 – Conditions de participation Le groupement attributaire du marché devra revêtir la forme d’un groupement conjoint avec solidarité du mandataire. Le mandataire devra avoir nécessairement la qualité aptitude à exercer l'activité professionnelle objet de la présente consultation et ne pourra soumissionner que dans une seule équipe et/ou groupement. Les autres membres du groupement pourront soumissionner dans plusieurs équipes. Les candidats désirant participer à cette consultation, devront présenter obligatoirement des compétences dans leur domaine pour lequel ils se portent candidats. Le mandataire de chaque groupement ou son représentant devra assurer une présence permanente sur le département de Mayotte. 10 – Les dossiers de candidatures et des offres contiendront notamment : 10.1 - Pièces de la candidature Un volet Administratif : DC1 et DC2, attestation relative à la possibilité de soumissionner, attestation relative à l’emploi des travailleurs handicapés ; L'attestation d'assurance responsabilité civile professionnelle en cours de validité indiquant l'étendue des garanties apportées par sinistre ; Les attestations et certificats délivrés par les administrations et organismes compétents prouvant qu’il a satisfait à ses obligations fiscales et sociales ; Un document faisant état des références et des capacités professionnelles dont notamment ; 10.2 - Pièces de l’offre L’acte d’engagement et ses annexes éventuelles Un mémoire technique comprenant : voir RC 11 – Jugement des candidatures et offres et choix de l’attributaire Les candidatures et les offres seront examinées au regard des critères ci-dessous : Le prix : 60% La valeur technique : 40% décomposée comme suit : Compréhension du besoin et des enjeux de la mission : 10% Qualité et réalisme du planning d’intervention proposé : 10% Pertinence du dispositif de suivi qualité et des outils de reporting proposés : 9% Pertinence des moyens humains et matériels affectés à l’exécution du marché, appréciée au regard : 9% – une attention sera également portée sur les compétences, les expériences et la disponibilité de l’équipe dédiée. Valeur ajoutée : 2 %. 12 – Conditions de retrait et de remise des dossiers Le pouvoir adjudicateur informe les candidats que le dossier de consultation des entreprises est dématérialisé. Les candidats auront la possibilité de télécharger les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires ainsi que l'avis d'appel public à la concurrence via le site internet : www.marches-securises.fr 13 – Conditions d’envoi et de remise des candidatures et des offres Les candidatures et les offres seront envoyées sous la forme dématérialisée sur la plateforme www.marches-securises.fr sauf les éléments ne pouvant pas être envoyés sous la forme dématérialisée 14 – Date limite de réception des candidatures et offres : Vendredi 30 janvier 2026 à 23h55 15 – Date d'envoi à la publication : Lundi 22 décembre 2025 16 – Procédure de recours 16.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou 16.2 – Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1 à 1441-3 du code de procédure civile

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA RENAISSANCE (Appel d’offre ouvert) 1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM. 2 – Mode de passation du marché Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP) 3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de 32 logements et 18 ABC de l’opération « LA RENAISSANCE », qui se situe dans la commune de Mamoudzou. 4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 5 macro-lots. La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières est la suivante : MACRO-LOT NUMERO DE LOT DESIGNATION DU LOT ESTIMATION Macro- lot 1 Lot 1a TERRASSEMENTS / VOIRIE / SOUTENEMENT / DEMOLITION 1 820 868,00 € Lot 1b RESAUX DIVERS 1 879 270,40 € Lot 2 AMENAGEMENT PAYSAGERS 171 026,35 € Lot 3 GROS ŒUVRE / TERRASSEMENTS COMPLEMENTAIRES 3 704 256,36 € Lot 4 CHARPENTE / COUVERTURE 429 586,93 € Lot 5 ETANCHEITE 234 333,85 € Lot 6 MENUISERIES ALUMINIUM / OCCULTATIONS 875 626,12 € Lot 7 SERRURERIE/METALLERIE 262 194,28 € Macro-lot 2 Lot 8 MENUISERIES BOIS 404 229,00 € Lot 10a CLOISONS_DOUBLAGES_ PLAFONDS 202 235,60 € Lot 10b REVETEMENTS DURS 244 108,20 € Lot 11 PEINTURES 241 687,60 € Macro-lot 3 Lot 12 BASSE TENSION 52 500,00 € Lot 13 ELECTRICITE CFO-CFa 266 000,00 € Macro-lot 4 Lot 14 PLOMBERIE / PROTECTION INCENDIE / SANITAIRE 357 293,30 € Lot 15 EAU CHAUDE SOLAIRE 133 794,50 € Lot 16 CLIMATISATION / VENTILATION 134 678,60 € Macro-lot 5 Lot 17 APPAREIL ELEVATEUR 36 400,00 € 5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2026 Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation de 2 mois. 6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires. 7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …). 8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : Montant de l’offre : 60% Valeur technique de l’offre chantier : 40% 2.1 Délais d’exécution : 20% 2.2 Les méthodes de construction (innovation, sécurité, nuisances) 10% 2.3 L’organisation du chantier (planning, moyens humains/matériels, phasage) 10% Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché. 9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 16 février 2026 à 23h55 10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou 10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou 10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile 11 – Date d'envoi à la publication : Mercredi 24 décembre 2025

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCE MARCHE TRAVAUX / LA CONTEMPORAINE (Appel d’offre ouvert) 1 – Pouvoir adjudicateur Société Immobilière de Mayotte (SIM) Type du pouvoir adjudicateur : SAEM. 2 – Mode de passation du marché Procédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP) 3 – Objet du marché et lieu d’exécution Marché de travaux pour la réalisation de 22 logements et 4 commerces de l’opération « LA CONTEMPORAINE », qui se situe dans la commune de Mamoudzou. 4 – Décomposition en lots et nature des travaux Le marché de travaux comprend 5 macro-lots. La décomposition en lots définie au Cahier des Clauses Administratives Particulières est la suivante : MACRO-LOT NUMERO DE LOT DESIGNATION DU LOT ESTIMATIF 1 1 Terrassement 400 000,00€ 2A VRD 800 000,00€ 2B Aménagement paysager 55 000,00€ 3 GO 1 931 548,50 € 4A Etancheité traditionnel 26 350,00 € 4B Etancheite liquide 74 163,35 € 5A Charpente - couverture 428 169,65 € 5B Bardage 380 648,70 € 6 Charpente métallique coursive 42 415,00 € 7 Menuiserie alu 263 194,85 € 8 Métallerie 173 426,35 € 2 9 Cloison/ Doublage / Faux plafonds 146 708,30 € 10 Menuiseries intérieur 176 960,65 € 11A Revetements dur 59 500,00 € 11B Revetements souples 142 514,40 € 12 Peinture 228 213.00€ 3 13 Electricité – CFA-CFO 293 985,25 € 17 Basse tension 88 109,30 € 4 14A Plomberie / Protection Incendie / Vmc 215 130,75 € 14B Climatisation 71 207,90 € 15 Eau chaude solaire 71 955,05 € 5 16 Appareil Elevateur 48 195,00€ 5 – Délai d’exécution Démarrage prévisionnel : avril 2026 Durée prévisible du marché : 36 mois y compris la période de la période de préparation de 2 mois. 6 – Modalités essentielles de financement et de paiement Subventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires. 7 – Conditions de participation Les candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr. Afin de pouvoir décompresser et lire les documents mis à disposition par le pouvoir adjudicateur, les soumissionnaires devront disposer des logiciels permettant de lire les formats suivants : Fichiers compressés au standard .zip (lisibles par les logiciels Winzip, Quickzip ou winrar par exemple) Adobe® Acrobat® .pdf (lisibles par le logiciel Acrobat Reader) Rich Text Format .rtf (lisibles par l’ensemble des traitements de texte : word de Microsoft, Wordpercfect, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) .doc ou .xls ou .ppt (lisibles par l’ensemble MicrosoftOffice, Openoffice, ou encore la visionneuse de Microsoft….) Le cas échéant le format DWF (lisibles par les logiciels Autocad, ou des visionneuses telles que Autodesk DWF viewer, Free DWG Viewer d’Informative Graphics, …). 8 – Critères d’attribution des marchés Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : Montant de l’offre : 60% Valeur technique de l’offre chantier : 40% 2.1 Procédés d’exécution envisagés 20% 2.2 Les méthodes de construction (innovation, sécurité, nuisances) 15% 2.3 Gestion des déchets de chantier 5% Les entreprises soumissionnaires sont informées que certains marchés sont soumis à une clause sociale. L'entreprise titulaire d'un marché « clausé » s'engage à atteindre les objectifs d'insertion fixés par le marché. 9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Lundi 16 février 2026 à 23h55 10 – Procédure de recours 10.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou 10.2– Introduction des recours 10.2.1– Instance chargée des procédures de recours Tribunal Judiciaire de Mamoudzou 10.2.2– Introduction des recours Référé précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile 11 – Date d'envoi à la publication : Mercredi 24 décembre 2025

AVIS RECTIFICATIF Rectificatif à l'annonce référence ALP01344616 parue dans lejournaldemayotte.yt, le 16/12/2025 concernant la société FLAT MOVE, lire MAY HOME DESIGN en lieu et place de M.H.D MAY HOME DESIGN.

TRANSFERT DE SIÈGE SOCIAL Dénomination : DATA CONSULTANCY. Forme : SAS. Capital social : 200 euros. Siège social : 130 Avenue COROT, 13013 MARSEILLE 13. 907739106 RCS de Marseille. Aux termes de l'AGE en date du 1 décembre 2025, l'associé unique a décidé, à compter du 1 décembre 2025, de transférer le siège social à 03 RUE DE LA PLAGE, 97615 Pamandzi. Gérant : Madame Ismahan Kattoum, demeurant 130 Avenue Corot Bâtiment D7, 13013 Marseille 13 Radiation du RCS de Marseille et immatriculation au RCS Mamoudzou.