AVIS D’OUVERTURE D’ENQUETE PUBLIQUE Le Préfet de Mayotte informe de l’ouverture de l’enquête publique unique, préalable à l’Autorisation Environnementale Unique (AEU) comportant notamment la « loi sur l’eau » et la dérogation espèces protégées, à la déclaration d’utilité publique et à l’enquête parcellaire de la Résorption de l’Habitat insalubre (RHI) du secteur de Bazama-Bandrajou sur la commune de Mamoudzou, celle-ci se déroulera :du 15 juillet qu’au 13 août 2026 inclusau Centre Administratif Municipal Fatima Abdallah MariLe dossier de l’enquête publique sera consultable au Centre Administratif Municipal Fatima Abdallah Mari - 34 rue Said Soimihi, place Mariage – Ancien bâtiment de la CSSM 97600 Mamoudzou aux heures habituelles d’ouverture (Du Lundi au Jeudi : de 07h30 à 16h et le Vendredi : de 07h30 à 12h).Le public pourra également exprimer ses observations et propositions sur le registre d’enquête mis à disposition et/ou se présenter aux permanences, ainsi que lors d’une réunion avec les occupants, qui se tiendront au Centre Administratif Municipal Fatima Abdallah Mari aux dates et heures suivantes : Pour la réunion avec les occupants : - le vendredi 10 juillet de 8h à 11h Pour les permanences : - le mercredi 15 juillet de : 8h – 11h - le vendredi le 17 juillet de : 8h - 11h - le mardi 21 juillet : 13h - 16h - le jeudi 23 juillet de : 13h - 16h - le lundi 27 juillet de : 13h - 16h - le vendredi 31 juillet : 8h - 11h - le mardi 04 août : 13h - 16h - le lundi 10 août de 13h - 16h - le jeudi 13 août de 13h - 16hLe dossier d’enquête pourra également être consulté sur le site internet de la Préfecure à l’adresse suivante : https://www.mayotte.gouv.fr/Publications/Avis-publics-et-enquetes-publiques/2026/Enquete-publique-unique-RHI-Bazama-Bandrajou-commune-de-Mamoudzou/Enquete-publique-unique-RHI-Bazama-Bandrajou-commune-de-Mamoudzou Celui-ci comprend notamment :- un résumé non technique de l’étude d’impact environnemental ;- une étude d’impact environnemental ;- l’avis de l’Autorité environnementale et la réponse écrite du maître d’ouvrage ;Les observations et propositions pourront être transmises par voie électronique (courriel : pref976-enquete-publique@mayotte.gouv.fr) ou par courrier adressé au Centre Administratif Municipal Fatima Abdallah Mari à l’attention de M. Mouhamadi ISSIHACA, commissaire enquêteur, et portant à minima la mention « enquête publique unique – RHI Bazama-Bandrajou ». Les décisions pouvant intervenir au terme de cette enquête publique unique sont la prise des arrêtés, par le préfet de Mayotte, portant autorisation environnementale unique, portant déclaration d’utilité publique de la RHI du secteur de Bazama-Bandrajou et l’arrêté de cessibilité, sur la commune de Mamoudzou.

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP en date du 10/06/2026, il a été constitué une SASU dénommée : UVIDZASiège social : Rivière du Manguier 2, Porte n° 0052, 48 rue Chahidou, Passamainty, 97600 MAMOUDZOU Capital : 1000 € Objet social : - Le transport public routier de marchandises et la location de véhicules industriels avec conducteur au moyen de véhicules n'excédant pas 3,5 tonnes de poids maximum autorisé (PMA) ; - La collecte, l'enlèvement, le tri et l'acheminement de déchets non dangereux ; - La collecte, l'enlèvement, le tri et l'acheminement de déchets dangereuxPrésident : M MOUSSA Arhab demeurant Rivière du Manguier 2, Porte n° 0052, 48 rue Chahidou, Passamainty, 97600 MAMOUDZOU Admission aux assemblées et exercice du droit de vote : Chaque actionnaire est convoqué aux Assemblées. Chaque action donne droit à une voix. Clauses d'agrément : Les actions sont librement cessibles entre actionnaires uniquement avec accord du Président de la Société.Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au RCS de MAMOUDZOU.

AVIS D’APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCEService de dératisation et de désinsectisation des sites du SDIS de MayotteAvis n° 26-70892 publié au BOAMP le 16/07/2026Section 1- AcheteurIdentité du pouvoir adjudicateur : Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) de MayotteAdresse : État-major des Sapeurs-Pompiers – Centre Kinga BP 711– Zi Kawéni – 97600 MAMOUDZOU,Représenté par M. Abdoul KAMARDINE, Président du Conseil d’administration du SDIS 976Contact : commande.publique@sdis976.frMoyens d’accès aux documents de la consultation : https://www.marches-securises.fr.Section 3 – ProcédureType de procédure : Procédure adaptée ouverteDate limite de réception des offres : 20/08/2026 à 15 :00.Critères d'attribution : Prix HT : 40 %Valeur technique : 60 %Section 4 :Intitulé du marché : Service de dératisation et de désinsectisation des sites du SDIS de MayotteNature du marché : Services.Nomenclature principale (cpv): 90923000Lieux d’exécution :Sites relevant du périmètre du SDIS de MayotteDurée : 48 moisMarché alloti : NonInformations complémentaires,Organisation chargée des procédures de recours : tribunal administratif de MayotteDate d’envoi du présent avis : 16/07/2026

AVIS DE MARCHÉ SERVICESAcheteurLes Eaux de Mayotte (976) ZI KAWENI BP 289 97600 Mamoudzou FRANCEProfil d'acheteurhttps://www.marches-securises.frObjet du marchéSUIVI ENVIRONNEMENTALE DES TRAVAUX DU RÉSEAU DE COLLECTE ET DE LA STEU DE MAMOUDZOU SUD / RELANCE APRES INFRUCTUOSITEType de marchéServicesProcédureProcédure adaptée ouverteDate limite de réception des offresVendredi 31 juillet 2026 - 12:00(Envoyé le 16 juillet 2026)

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP en date du 13/04/2026 il a été constitué une EURL dénommée :TRANS ANJARASiège social : 298 rue baco attibou MTSAMOUDOU 97660 BANDRÉLÉCapital : 12000 €Objet social : Tant en France métropolitain, en outre mer ou à l'étranger, Directement ou indirectement transport des marchandises, location-bail de camion. La vente des pièces automobiles de tout sorte, toutes opérations industrielles, commerciales et financières, mobilières et immobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social et tous objets similaires ou annexes pivant favoriser son développement.Gérance : M. JOULOUFIKARO RUHAZY demeurant 298 RUE BACO ATTIBOU MTSAMOUDOU 97660 BANDRÉLÉDurée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS de MAMOUDZOU.

AVIS DE MODIFICATIONZIDINI EXPLOITATIONSAS au capital de 10000 € Siègesocial : 25 RUE KADHI ATTOUMANE SAIDVAHIBE 97600 MAMOUDZOU Modification auRCS de MAMOUDZOU 882115728Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 01/07/2026, il a été décidé d’étendre l’objet social aux activités suivantes : Tous travauxde maçonnerie générale et de travaux publics (BTP), le gros œuvre, le second œuvre, les VRD, la peinture, la métallerie et les travauxd'aménagement. . Modification au RCS de MAMOUDZOU

AVIS DE MARCHÉ SERVICESOrganisme acheteur : Commune de Dzaoudzi-Labattoir (976)Contact : Moidjoumoi MALIDI, Rue de l'Hôtel de Ville BP 93, 97610 Labattoir, FRANCE.Tél. +33 269601175.Fax +33 269600436.Courriel : m.malidi@ccpt.yt.Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.frObjet du marché : Marché d'Assistance à Maitrise d'Ouvrage (AMO) pour le renouvellement et l'optimisation des contrats d'assurances de la commune de DzaoudziType de marché : ServicesLieu principal d'exécution : Commune de Dzaoudzi 97615 DZAOUDZIType de procédure : Procédure adaptéeCritères d'attribution : 1: Prix des prestations 40%2: Valeur technique 40%3: Délais 20%Date d'envoi du présent avis : 13 juillet 2026

AVIS D’APPEL A LA CONCURRENCEMARCHE TRAVAUX / SAYARI(Appel d’offre ouvert avec négociation) 1 – Pouvoir adjudicateurSociété Immobilière de Mayotte (SIM)Type du pouvoir adjudicateur : SAEM 2 – Mode de passation du marchéProcédure d’Appel d’offre ouvert (art R.2161-2 à R.2161-5 CCP) 3 – Objet du marché et lieu d’exécutionMarché de travaux pour la réalisation de l’opération « SAYARI ». Construction de 90 logements locatifs mixtes, qui se situe dans la ville de Mamoudzou. 4 – Décomposition en lots et nature des travauxLOT ET DESIGNATIONMacro-lot 1 : Clos - couvertTERRASSEMENTAMENAGEMENTS EXTERIEURSRESEAUXGROS-ŒUVRECHARPENTE / COUVERTUREETANCHEITEREVETEMENTS SOLS ET MURSESPACES VERTSCorps d’état secondaires : Macro-lot 2MENUISERIE BOISMETALLERIECLOISONS / FAUX-PLAFONDSPEINTUREVETUREMENUISERIE ALUMINIUMMacro-lot 3 : Fluides – CFO et CFAPLOMBERIE / SANITAIRESELECTRICITECLIMATISATION / VMCECSMacro-lot 4 : AscenseurASCENSEUR5 – Délai d’exécutionDémarrage prévisionnel : octobre 2026Durée prévisible du marché : 26 mois y compris la période de la période de préparation. 6 – Modalités essentielles de financement et de paiementSubventions Etat, crédit d’impôts et emprunts bancaires 7 – Conditions de participationLes candidats téléchargeront les documents dématérialisés du dossier de consultation des entreprises, documents et renseignements complémentaires via le profil d’acheteur http://www.marches-securises.fr.Le présent marché comprend une clause d'insertion sociale. Les conditions d'exécution relatives à cette obligation sont détaillées dans les pièces de la consultation. 8 – Critères d’attribution des marchésOffre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous : 1. Montant de l’offre : 60%2. Valeur technique de l’offre chantier : 40%2.1 Organisation et méthodologie d'exécution des travaux 20%2.2 Délai d’exécution 10%2.3 Développement durable 5%2.4 Références 5% 9 – Date limite de réception des candidatures et offres : Mercredi 12 août 2026 avant 12h0010 – Procédure de recours10.1– Instance chargée des procédures de recoursTribunal Judiciaire de Mamoudzou, ZI KAWENI 97600 Mamoudzou10.2– Introduction des recours10.2.1– Instance chargée des procédures de recoursTribunal Judiciaire de Mamoudzou10.2.2– Introduction des recoursRéféré précontractuel ou Référé contractuel dans les délais prévus aux articles 1441-1à 1441-3 du code de procédure civile 11 – Date d'envoi à la publication : Vendredi 10 juillet 2026

CONSTITUTION DE SOCIETEPar acte SSP du 30/06/2026, il a été constitué une SAS dénommée : MAHORÉ BÂTIMENT SERVICESSigle : MBSSiège social : 265 Rue Zaliha Said, 97630 MTSAMBOROCapital : 100€Objet : Tous travaux de bâtiment, de construction, de rénovation, de réhabilitation et d'aménagement intérieur et extérieur, notamment :Les travaux de maçonnerie générale, gros œuvre et second œuvre Les travaux de peinture intérieure et extérieure Les travaux de soudure, chaudronnerie et fabrication métallique Les installations électriques, travaux d'électricité générale ainsi que ledépannage, la maintenance et la mise en conformité des installations électriques Les travaux de plomberie, sanitaires et réseaux ainsi que ledépannage, la maintenance, la recherche de fuites et la réparationdes installations Les travaux d'assainissement, notamment la pose, l'entretien, la réparation et le dépannage de fosses septiques, réseaux d'évacuation, drainage et systèmes d'assainissement Les travauxde terrassement, nivellement, aménagement de terrain et VRD (voirie et réseaux divers) Les travaux de démolition, débarras de chantiers,nettoyage de fin de chantier et évacuation de gravats La pose de plaques de plâtre (placo), cloisons et faux plafonds La pose de menuiseriesintérieures et extérieures, notamment portes, fenêtres, baies vitrées, volets et fermetures Les travaux de carrelage, revêtements de sols et murs Les travaux de toiture, étanchéité, réparation de fuites et entretien des toitures Les travaux de finition, décoration et aménagement Lesprestations de dépannage, maintenance, réparation et interventions d'urgence dans tous les domaines du bâtiment Lesservices d'entretien, maintenance de bâtiments, multiservices et petits travaux L'activité de sous-traitance dans tous les domaines du bâtiment, ainsi que la coordination, la gestion et le suivi de chantiers Le négoce, l'achat, la vente, l'import-export, le stockage et la distribution de tous matériaux, équipements, fournitures et produits liés au bâtiment La location de matériel et d'équipements de chantier, avec ou sans opérateurPrésident : M. Mohamed Ben BE, 1007 route départementale, 97630 MTSAMBORO.durée : 99 ans à compter de l’immatriculation au RCS de MAMOUDZOU

AVIS AU PUBLICObjet : Avis de concertation publique – Projet pôle viande à Mro Mouhou (Bandrélé)Par délibération n°38/2025 en date du 29 mars 2025, la Communauté de Communes du Sud (CCSud) s’est prononcée sur la déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU) de la commune de Bandrélé, relative au projet de Pôle Viande à Mro Mouhou.. Dans ce cadre, une concertation publique est ouverte du 03 août au 04 septembre 2025 inclus. Le dossier de procédure est consultable aux accueils de la CCSud et de la mairie de Bandrélé, aux jours et heures d’ouverture habituels au public :-Hôtel de ville de Bandrélé-Siège de la CCSud à Bandrélé-Mais également par mail à l’adresse suivante : plui-h@ccsud.yt avec mention pôle viandeVenez nombreux consigner vos observations dans les registres ouverts à cet effet aux lieux désignés ci-dessus.La Direction Aménagement Urbanisme et Habitat est à votre disposition pour toute information complémentaire à l’adresse suivante : aicha.abdillah@ccsud.yt /zakia.siaka@ccsud.yt

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP en date du 17/04/2026, il a été constitué une SARL dénommée : SARL P.S.T.TSiège social : Quartier cavani Bandraboua 97650 BANDRABOUA Capital : 1000 € Objet social : Tant en France métropolitaine, en outre-mer ou à l'étranger, travaux de maçonnerie, vrd, Génis civile et tous servicespouvant s'y rattacher à l'objet social directement ou indirectement dans le but de l’extension ou le développement de la société. Gérance : Mme ZAM ZAM HAMADA demeurant Quartier cavani Bandraboua 97650 BANDRABOUA Durée : 99 ans à compter de sonimmatriculation au RCS de MAMOUDZOU. le statut est signé le 17/04/2026

Communauté de Communesde Petite Terre (976)rue PPF97615 PamandziAVIS DE MARCHÉ SERVICESOrganisme acheteur : Communauté de Communes de Petite Terre (976)Contact : Moidjoumoi MALIDI, rue PPF, 97615 Pamandzi, FRANCE.Tél. +33 269601282.Courriel : m.malidi@ccpt.yt.Site du profil d'acheteur : https://www.marches-securises.frObjet du marché : La présente consultation a pour objet la fourniture de prestations de traiteur pour les évènements et réceptions organisées par la Communauté de communes de Petite Terre Fourniture de prestations de traiteur pour les évènements et réceptions organisées par la Communauté de communes de Petite Terre :RelanceType de marché : ServicesLieu principal d'exécution : 97615 PAMANDZIClassification CPV : 55000000Division en lots. Il convient de soumettre des offres pour tous les lots.Valeur estimée hors TVA : Fourchette : entre 0 et 400000 eurosInformations sur les lots :Lot n° 1 : Lot n°1 : Repas chaud Le lot consiste en la fourniture de repas chaud accompagné de boisson chaude et froideDate limite de réception des offres : 17/08/2026 à 12:00.Lot n° 2 : Lot n°2: Cocktail Le lot consiste en la fourniture de mignardise salée et sucrée et de mini-brochettes accompagnées de boissonschaude et froide.Date limite de réception des offres : 17/08/2026 à 12:00.Lot n° 3 : Lot n° 3 : Formule sandwich et collation Le lot consiste en la fourniture de sandwich et collation accompagnée de boissonschaude et froide.Date limite de réception des offres : 17/08/2026 à 12:00.Lot n° 4 : Lot n°4 : Petit dejeuner Le lot consiste en la fourniture de petit dejeunerDate limite de réception des offres : 17/08/2026 à 12:00.Type de procédure : OuverteAvis de marché BOAMP n° : 26-67866 (envoyé le 08 juillet 2026)

Ville de M'tsangamouji (976)1 place de la Mairie97600 M'tsangamoujiAVIS DE MARCHÉ FOURNITURESAvis de marché – directive générale, régime ordinaireSection 1 - Acheteur1.1 AcheteurNom officiel : Ville de MTsangamouji (976).Forme juridique de l’acheteur: Organisme de droit publicActivité du pouvoir adjudicateur: Services généraux des administrations publiques.Section 2 - Procédure2.1 ProcédureTitre: Achat de véhicules pour la commune de M'tsangamouji.Description: Achat de véhicules pour la commune de M'tsangamouji suite à une consultation classer sans suiteIdentifiant interne: 2026_18_21.Type de Procédure: Ouverte.Procédure accélérée: NON.2.1.1 ObjectifNature du marché: fournitures.Nomenclature principale (cpv): 34100000. 34110000.2.1.2 Lieu d’exécutionAdresse postale: 407 Boulevard Amir Ridjali.Ville: MTSANGAMOUJI.Code postal: 97650.Code NUTS: FRY50.Pays: FRANCE.2.1.3 ValeurInformations complémentaires du marché: 300000 EUR.Informations complémentaires du marché: 0 EUR.2.1.4 Informations généralesInformations complémentaires du marché: Le lieu de livraison est 407 Boulevard Amir Ridjali 97650 M'tsangamouji.Base juridique : Directive 2014/24/EU2.1.5 Conditions de passation des marchésNombre maximum de lots pour lesquels un soumissionnaire peut présenter une offre : .Nombre maximum de lots pour lesquels des marchés peuvent être attribués à un soumissionnaire : 4.2.1.6 Motifs d'exclusionInformations complémentaires du marché: Le lieu de livraison est 407 Boulevard Amir Ridjali 97650 M'tsangamouji.Section 5 - Lot5.1 LOT N° : LOT-0001Titre: Petit véhicule de tourisme éléctrique.Description: Véhicule de tourisme pour les déplaçements entre les différents chantiers et site de travail avec une capacité de 4 à 5 places.5.1.1 ObjectifType de marché: fournitures.Classification CPV: 34110000.Quantité: 2 H87.5.1.2 Lieu d'exécutionLieu d’exécution: 407 Boulevard Amir Ridjali.Ville: MTSANGAMOUJI.Code Postal: 97650.Pays: France.Informations complémentaires: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji.5.1.3 Durée estiméeDurée par mois: 4.marches-securises.fr Avis de publicité 26-67248 08/07/2026page 2/65.1.4 RenouvellementDescription: Le chiffrage de la PSE Achat d'un véhicule de tourisme supplémentaire est obligatoire. Selon l'offre, le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'ajouter un véhicule supplémentaire dans la quantité acheté.5.1.5 Valeur5.1.6 Informations généralesLe marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE.Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non.5.1.7 Achats stratégiquesDescription: Achat de véhicules éléctriques pour remplacer certains véhicules thermiques.Approche de réduction des impacts environnementaux: pollu-prev.Approche de réduction des impacts environnementaux: La prévention et la réduction de la pollution5.1.8 Critères d'accessibilitéJustification: Non concerné.5.1.9 Critères de sélection5.1.10 Critères d'attributionCritère Prix :Nom : PRIX.Description : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas..Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1005.1.11 Documents de marchéPas de restriction en matière d’accès aux documents.5.1.12 Conditions du marché publicDate limite de réception des offres : 13/08/2026 à 16:00.Soumission électronique : RequiseAdresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr.Catalogue électronique : Non autoriséeLangues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.Variantes : AutoriséeDate limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 120 JourConditions de présentation :Conditions du marché :Facturation électronique : RequiseLe paiement électronique sera utilisé.5.1.15 TechniquesAucunInformations sur le système d’acquisition dynamique:Pas de système d’acquisition dynamique5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révisionOrganisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTEOrganisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ORG-0001Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ORG-0001Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE5.1 LOT N° : LOT-0002Titre: Mini pelle.Description: Mini-pelle pour effectuer des petits travaux de terrassement et de curage de caniveau principalement.5.1.1 ObjectifType de marché: fournitures.Classification CPV: 34100000.Quantité: 1 H87.5.1.2 Lieu d'exécutionVille: MTSANGAMOUJI.Code Postal: 97650.Pays: France.Informations complémentaires: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji.5.1.3 Durée estiméeDurée par mois: 4.5.1.4 Renouvellement5.1.5 Valeur5.1.6 Informations généralesLe marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés nonfinancé par des fonds de l’UE.Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non.5.1.7 Achats stratégiquesApproche de réduction des impacts environnementaux: none.5.1.8 Critères d'accessibilitéJustification: Non concerné.5.1.9 Critères de sélection5.1.10 Critères d'attributionCritère Prix :Nom : PRIX.Description : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas..Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1005.1.11 Documents de marchéPas de restriction en matière d’accès aux documents.Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.5.1.12 Conditions du marché publicDate limite de réception des offres : 13/08/2026 à 16:00.Soumission électronique : RequiseAdresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr.Catalogue électronique : Non autoriséeLangues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.Date limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 120 JourConditions de présentation :Conditions du marché :Facturation électronique : Requise5.1.15 TechniquesAucunInformations sur le système d’acquisition dynamique:Pas de système d’acquisition dynamique5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révisionOrganisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTEOrganisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ORG-0001Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ORG-0001Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE5.1 LOT N° : LOT-0003Titre: Camion plateau.Description: Achat d'un camion plateau 3.5 tonnes.5.1.1 ObjectifType de marché: fournitures.Classification CPV: 34110000.Quantité: 1 H87.5.1.2 Lieu d'exécutionVille: MTSANGAMOUJI.Code Postal: 97650.Pays: France.Informations complémentaires: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji.5.1.3 Durée estiméemarches-securises.fr Avis de publicité 26-67248 08/07/2026page 4/6Durée par mois: 4.5.1.4 Renouvellement5.1.5 Valeur5.1.6 Informations généralesLe marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE.Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non.5.1.7 Achats stratégiquesApproche de réduction des impacts environnementaux: none.5.1.8 Critères d'accessibilitéJustification: Non concerné.5.1.9 Critères de sélection5.1.10 Critères d'attributionCritère Prix :Nom : PRIX.Description : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas..Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1005.1.11 Documents de marchéPas de restriction en matière d’accès aux documents.Langues dans lesquelles les documents de marché sont officiellement disponibles : français.5.1.12 Conditions du marché publicDate limite de réception des offres : 13/08/2026 à 16:00.Soumission électronique : RequiseAdresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr.Catalogue électronique : Non autoriséeLangues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.Variantes : Non autoriséeDate limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 120 JourConditions de présentation :Conditions du marché :Facturation électronique : Requise5.1.15 TechniquesAucunInformations sur le système d’acquisition dynamique:Pas de système d’acquisition dynamique5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révisionOrganisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTEOrganisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ORG-0001Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ORG-0001Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE5.1 LOT N° : LOT-0004Titre: Van de 9 places éléctriques.Description: Véhicule de type van avec 9 places assises afin de pouvoir transporter des petits groupes de personnes.5.1.1 ObjectifType de marché: fournitures.Classification CPV: 34110000.Quantité: 1 H87.5.1.2 Lieu d'exécutionVille: MTSANGAMOUJI.Code Postal: 97650.Pays: France.Informations complémentaires: Livraison au 407 boulevard Amir Ridjali 97650 Mtsangamouji.5.1.3 Durée estiméeDurée par mois: 120.5.1.4 Renouvellement5.1.5 Valeur5.1.6 Informations généralesLe marché est financé au moins partiellement par des fonds de l’Union européenne: Projet de passation de marchés non financé par des fonds de l’UE.Le marché relève de l’accord sur les marchés publics (AMP): non.5.1.7 Achats stratégiquesObjectif de l’approvisionnement stratégique: env-imp.Description: Achat de véhicules éléctriques pour remplacer certains véhicules thermiques.Approche de réduction des impacts environnementaux: pollu-prev.Approche de réduction des impacts environnementaux: La prévention et la réduction de la pollution5.1.8 Critères d'accessibilitéJustification: Non concerné.5.1.9 Critères de sélection5.1.10 Critères d'attributionCritère Prix :Nom : PRIX.Description : Le classement des offres et le choix du/des attributaire(s) sont fondés sur le critère unique du prix le plus bas..Pondération (pourcentage, valeur exacte) : 1005.1.11 Documents de marchéPas de restriction en matière d’accès aux documents.5.1.12 Conditions du marché publicDate limite de réception des offres : 13/08/2026 à 16:00.Soumission électronique : RequiseAdresse pour la soumission : https://www.marches-securises.fr.Catalogue électronique : Non autoriséeLangues dans lesquelles les offres ou les demandes de participation peuvent être présentées : français.Variantes : AutoriséeDate limite jusqu’à laquelle l’offre doit rester valable : 120 JourConditions de présentation :Conditions du marché :Facturation électronique : Requise5.1.15 TechniquesAucunInformations sur le système d’acquisition dynamique:Pas de système d’acquisition dynamique5.1.16 Informations complémentaires, médiation et révisionOrganisation chargée des procédures de recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTEOrganisation qui fournit des informations complémentaires sur la procédure de passation de marché : ORG-0001Organisation qui fournit un accès hors ligne aux documents de marché : ORG-0001Organisation qui fournit des précisions concernant l’introduction des recours : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTESection 8 - Organisations8.1 ORG-0001Nom officiel : Ville de MTsangamouji (976).Numéro d’enregistrement (SIRET) : 20000882900018.Adresse postale : 1 place de la Mairie.Adresse postale : 1 place de la Mairie.Ville : M'tsangamouji.Code postal : 97600.Pays : FRANCE.Adresse électronique: dgs@mairiedemtsangamouji.fr.Téléphone: +33 269621520.Télécopieur: +33 269620021.Profil de l’acheteur: https://www.marches-securises.fr.8.2 ORG-0003Nom officiel : TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MAYOTTE.Numéro d’enregistrement (SIRET) : 13000503600012.Adresse postale : Les Hauts du jardin du collège.Ville : MAMOUDZOU.Code postal : 97600.Pays : FRANCE.Adresse électronique: greffe.ta-mayotte@juradm.fr.Téléphone: +33 639044245.Section 11 - Informations relatives à l’avis11.1 Informations relatives à l’avisIdentifiant/version de l’avis :6c9d0b31-59e6-4892-a15b-0ac03c12d174Type de formulaire: Mise en concurrence.Type d’avis : Avis de marché – directive générale, régime ordinaire.Date d’envoi de l’avis: 06/07/2026 à 19:49.Langues dans lesquelles l’avis en question est officiellement disponible: français.

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP du 05/06/2026, il a été constitué une SARL, dénommée LIMA SERVICES.Siège social: 7 Chemin Attoumani Abdallah QUARTIER HAMCOLO CHRAWA 97620 Bouéni.Capital: 200€.Objet: Location de matériels et équipements avec ou sans opérateur, prestations techniques au moyen d'outils manuels et/ou motorisés, conseil, accompagnement, formation, maintenance et toutes activités connexes..Gérance: M. Inyadhui Ali Soilihi, 7 Chemin Attoumani Abdallah QUARTIER HAMCOLO CHRAWA 97620 Bouéni ; M. Mohamed Zaki Angatahi, 17 place Madi Charif Quartier Mosquée de vendredi 97620 Bouéni.Durée: 99 ans.Immatriculation au RCS de Mamoudzou.

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP du 24/05/2026, il a été constitué une SASU dénommée ITA CAST MAYOTTE.Siège social: Tsoundzou 1, 5 Route des Goyaviers, 97600 Mamoudzou.Capital: 1000€.Objet: Travaux de bricolage sous qualification "homme toutes mains", hors travaux touchant au bâti, non soumis à qualification professionnelle. Import et export de tous produits non réglementés y compris : tôles, charpentesPrésident: M. youssef abbary, 3 route des goyaviers tsoundzou 1, 97600 Mamoudzou.Clauses d'agrément: les actions sont librement cessibles entre associés. Tout associé est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix.Durée: 99 ans.Immatriculation au RCS de Mamoudzou.

AVIS DE MODIFICATIONFRUCTORAMA IMMOBILIERSASU au capital de 59164.0€.Siège social : 11 Rue Claude Mellarede 30000 Nîmes987621976 RCS Nîmes.Le 10/06/2026, l'associé unique a décidé de transférer le siège social au 0 Qua Kavani Mangajou 97640 Sada à compter du 10/06/2026.Objet : Acquisition, propriété, location de biens et droits immobiliersPrésidence : Ludovic Gwénael Nabet, 0 Qua Kavani Mangajou 97640 SadaRadiation au RCS de Nîmes. Inscription au RCS de Mamoudzou.

AVIS DE CONSTITUTIONPar ASSP du 09/06/2026, il a été constitué une SAS, dénommée COOSYS SAS.Siège social: 4 Impasse Maharajah Centre d'Affaires de Mayotte ZI Kawéni 97600 Mamoudzou.Capital: 1000€.Objet: l'édition, le développement, la commercialisation, la distribution, la maintenance, l'hébergement et l'exploitation, de solutions logicielles en mode SaaS (Software as a Service) destinées aux entreprises et aux organisations (BtoB), sous toutes. leurs formes et selon tous modes économiques, incluant notamment les plateformes numériques de cartographie, d'évaluation, de développement et de valorisation des compétences, des certifications et des parcours professionnels,. ainsi que tout service numérique connexe contribuant à la gestion des emplois et des parcours professionnels (GEPP), à l'employabilité, à la formation, à l'insertion et à la mobilité professionnelle des publics et des collaborateurs des organisations. clientes, qu'elles relèvent ou non du champ de l'économie sociale et solidaire.. conseil aux entreprises et à toutes structures juridiques, notamment celles de l'économie sociale et solidaire (ESS), visant le développement du capital humain, l'optimisation de l'environnement de travail et l'amélioration des performances.. Cette activité de conseil inclut notamment et de manière non exhaustive le conseil stratégique et opérationnel, l'audit, le diagnostic, la formation, la facilitation, la médiation, la communication, la conduite de projets et l'évaluation d'impact..Président: Hélène Pilet, 5 Allée de la Fauvette 78610 Le Perray-enYvelines.Clauses d'agrément: les actions sont librement cessibles entre associés. Tout associé est convoqué aux assemblées. Chaque action donne droit à une voix.Durée: 99 ans.Immatriculation au RCS de Mamoudzou.

.NOMINATION/CESSATION DESFONCTION DE COMMISSAIRES AUXCOMPTESTRAVAIL TEMPORAIRE MAYOTTE, au capital de 100 000 €, Espace Coralium, 2eme étage Kaweni97600 Mamoudzou, RCS de Mamoudzou n°831 438 502Aux termes des décisions de l'associé unique en date du 23 juin 2026 , il a été pris acte que :- le mandat du Commissaire aux Comptes titulaire, le CABINET ACP (479 736 316 RCS SAINTDENIS-DE-LA-REUNION), est arrivé à expiration et n'est pas renouvelé.- le mandat du Commissaire aux Comptes suppléant, M. Yannick JARRIER (domicilié 53 Rue du Général De Gaule 97436 Saint-Leu), est également arrivé à expiration et n'est pas renouvelé;Il a été décidé de nommer en remplacement, en qualité de nouveau Commissaire aux Comptes titulaire: La société EXA, SA à conseil d'administration, sise 4 rue Monseigneur Mondon, 97400 Saint-Denis, immatriculée sous le numéro 337 725 949 RCSSAINT-DENIS-DE-LA-REUNION. Il est par ailleurs pris acte qu'il n'y a pas lieu de désigner un Commissaire aux comptes suppléantMention sera faite au RCS de MamoudzouPour avis,Le Président

AVIS RECTIFICATIFRectificatif à l'annonce référence ALP01493519 parue dans lejournaldemayotte.yt, le 07/07/2026 concernant la société SHAMBHALA GATES , lire 8 Lotissement Vanin Kafé Mtsapéré en lieu et place de 8 RUE SAID KAFE VANIN MTSAPERE.

AVIS DE MODIFICATIONSPHARMACIE MANTASociété d'exercice libéral par actions simplifiée aucapital social de 8 000 €47 bd Amir Ridjali 97650 M-TSANGAMOUJI790 852 594 RCS MAMOUDZOUAux termes des décisions de l’assemblée générale des associés en date du 30 juin 2026, les associés ont :- Décidé, à compter du 1er juillet 2026, de réduire le capital social de 400 €, pour le ramener de 8 000 € à 7 600 €, par voie de remboursement et d’annulation de 75 actions. L’article 6 des statuts a été modifié en conséquence- Pris acte de la démission de Mme Lucie LAUWERS de son mandat de Présidente à compter du 30 juin 2026 à minuit et décident dedésigner, compter du 1er juillet 2026 à 00h00, en qualité de nouveau Président de la société, M. Arnaud CHEFDEVILLE, demeurant 393 rue Chanfi à M’TSANGAMOUJI (97650)Mention sera faite au RCS de MAMOUDZOU